1. Taraflar
Satıcı
Unvan: Yade Mimarlık Dekorasyon İnşaat San. ve Tic. LTD. ŞTİ.
Adres: Yeni Bağlıca Mah. Etimesgut Bulv. No: 56B/4 Etimesgut/Ankara
Telefon: 0312 468 60 62
E-posta: info@yademimarlik.com
Alıcı
Web sitesi üzerinden hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişi.
(Sisteme girilen bilgiler esas alınır.)
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu; Alıcı’nın, Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği mimarlık, dekorasyon, tadilat, inşaat ve/veya projeye özel hizmetlerin satışı ve ifasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3. Hizmet Bilgileri
Satın alınan hizmetin türü, kapsamı, bedeli, ödeme planı ve teslim süresi; sipariş aşamasında ve/veya teklif formunda belirtilen şekildedir.
Hizmetler proje bazlı olup, çoğunlukla kişiye özel olarak hazırlanmaktadır.
4. Fiyat ve Ödeme
Hizmet bedeli, sipariş sırasında Alıcı’ya bildirilen tutardır.
Ödemeler; banka havalesi, EFT veya çevrim içi ödeme yöntemleriyle yapılabilir.
Ödeme tamamlanmadan hizmet süreci başlatılmaz.
5. Hizmetin İfası ve Teslim Süresi
Hizmetin ifası, taraflar arasında mutabık kalınan proje ve teslim planına göre gerçekleştirilir.
Teslim süreleri; resmi izin süreçleri, hava koşulları, tedarik gecikmeleri ve mücbir sebepler nedeniyle değişiklik gösterebilir.
Bu gibi durumlarda Alıcı bilgilendirilir.
6. Cayma Hakkı
Alıcı, kişiye özel olarak hazırlanan ve proje bazlı sunulan hizmetlerde cayma hakkına sahip değildir.
Bu durum, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1-b maddesi gereğince istisna kapsamındadır.
Standart ve henüz ifasına başlanmamış hizmetlerde cayma talepleri, Satıcı’nın onayına tabidir.
7. İade ve İptal
Projeye özel hizmetlerde iade veya iptal yapılamaz.
Satıcı’nın kusuru dışında kalan sebeplerle iptal talep edilmesi halinde, yapılan işler ve masraflar mahsup edilir.
İade kabul edilen durumlarda ücret, 14 gün içinde ödeme yapılan yöntemle iade edilir.
8. Ayıplı Hizmet
Alıcı, hizmette ayıp tespit etmesi halinde durumu 14 gün içinde yazılı olarak Satıcı’ya bildirmelidir.
Satıcı, ücretsiz düzeltme veya yeniden hizmet sunma hakkını saklı tutar.
9. Mücbir Sebepler
Doğal afetler, salgın hastalıklar, savaş, grev, resmi makam kararları gibi tarafların kontrolü dışında gelişen durumlar mücbir sebep sayılır. Bu hallerde taraflar sorumlu tutulamaz.
10. Gizlilik ve Kişisel Veriler
Alıcı’nın kişisel verileri; KVKK kapsamında işlenir ve korunur.
Detaylar, web sitesinde yer alan Gizlilik Politikası’nda belirtilmiştir.
11. Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda, Satıcı’nın elektronik kayıtları ve sistem logları kesin delil olarak kabul edilir.
12. Yetkili Mahkeme
İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
13. Yürürlük
Alıcı, web sitesi üzerinden sipariş vererek işbu sözleşmenin tüm hükümlerini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
Sözleşme, siparişin onaylanması ile yürürlüğe girer.
